Marchés publics

Département(s) de publication : 36 Annonce No : 26-53952 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 24360032700015 Ville : Châteauroux cedex Code postal : 36012 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_tLE5qiE8zf Identifiant interne de la consultation : M26-033AGG Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Direction de la Commande de Publique Adresse mail du contact : marches-publics@chateauroux-metropole.fr Numéro de téléphone du contact : +33 0254083435 Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-07-02T12:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Réhabilitation du mur de soutènement le long de l'Indre - Site Balsan Code CPV - Descripteur principal : 45262620 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de génie civil sur un ouvrage visé actuellement par un arrêté de péril, incluant les postes/prestations suivantes : de travaux de terrassement, mise en place de batardeaux, de soutènement, de génie civil incluant béton armé, et mise en oeuvre de parois clouées avec tirants et béton projeté, de maçonneries et de réseaux associés, comprenant l'ensemble des études d'exécution, missions géotechniques G3, installations de chantier, ouvrages provisoires, ouvrages définitifs, dispositifs de drainage et de protection, ainsi que la remise en état des abords et des voiries. Lieu principal d'exécution du marché : site Balsan - avenue Jean Macé - 36000 Châteauroux La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 5 - Informations Complementaires Détail sur la visite : Les rendez-vous sont à prendre auprès de Monsieur Julien Feuillade au 06 12 20 75 27 ou par mail à l'adresse : julien.feuillade@chateauroux-metropole.fr. Autres informations complémentaires : Critères d'attribution : Prix : 60 points - Valeur technique : 15 points - Phasage détaillé de l'opération : 15 points - Performance en matière de protection de l'environnement : 5 points - Organisation mise en oeuvre pour le respect du délai contractuel : 5 points En application des dispositions de l'article L 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire à hauteur de 300 heures minimum. La durée de la période de préparation est d'un mois, qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution, et commencera à courir à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à 4 mois qui commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service (OS) qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.