Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
MAIRIE DE TERMINIERS
Eure-et-Loir
> 90 000 €
Procédure ouverte - autre
Publié :15/07/2026 (Il y a 8 jours)
Date limite de réponses : 07/09/2026 à 2h00 (Dans 1 mois)
Tous les documents
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Type d'acheteur : Pouvoir adjudicateur, Commune de Terminiers (28)
Nature du marché : Marché public, marché à procédure adaptée
Catégorie de marché : Travaux
Montant estimé du marché en HT : Entre 100 000 E et 5 537 999,99 E
Objet du marché : Aménagement du coeur de village de Terminiers
Marché de travaux d'aménagement du coeur de village de Terminiers
Lieu d'exécution : Commune de Terminiers (28)
Conditions relatives au marché :
Modalité de financement et de paiement : règlement par mandat administratif
Délai global de paiement : 30 jours à réception de facture
Le marché est décomposé en 3 phases de travaux :
Tranche ferme : phase 1 ? place de l?église
Tranche optionnelle 1 : phase 2 ? arrière de l?église et rues adjacentes
Tranche optionnelle 2 : phase 3- places de stationnement sur RD19
Délai d'exécution :
Tranche ferme :
Date de démarrage des travaux : Lot 1 VRD et Lot 2 EV : DECEMBRE 2026/Lot 2 EV (plantations) : DECEMBRE 2027
Date de fin de travaux : Lot 1 VRD et Lot 2 EV : Juin 2027/ Lot 2 EV (plantations) : JANVIER 2028
Tranche optionnelle 1 et 2 :
Date de démarrage des travaux : Lot 1 VRD et Lot 2 EV : JUILLET 2027/ Lot2 EV (plantations) : DECEMBRE 2027
Date de fin des travaux : Lot 1 VRD et Lot 2 EV : DECEMBRE 2027/Lot 2 EV (plantations) : JANVIER 2028
Modalités d'obtention du dossier :
téléchargement sur le profil acheteur de la commune de TERMINIERS :
https://www.amf28.org/terminiers
Allotissement :
LOT 1 : VRD
LOT 2 : ESPACES VERTS ? JEUX
Type de contractants :
Une seule entreprise ou groupement d'entreprises en application de l'article R2142-22 du Décret 2021-357 du 30 mars 2021 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement.
Clause d'insertion :
Le marché de travaux pour les deux lots est soumis à une clause obligatoire d'insertion professionnelle.
Justificatif à produire quant aux qualités et capacités techniques du candidat :
Indiqué dans le règlement de consultation
Renseignements complémentaires :
D'ordre administratif et technique :www.amf28.org
Critères d'attribution :
Valeur technique des prestations : 60%
Prix des prestations : 40%
Date limite de réception des offres : Lundi 7 septembre 2026 à 12h00, déposées sur la plateforme de dématérialisation :www.amf28.org
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 28 rue de la Bretonnerie 45 057 Orléans Cédex 1
Tél : +33 238775900
Fax : +33 238538516
Date d'envoi du présent avis à la publication : Mercredi 15 juillet 2026 à 10h00
Lieu où retirer le dossier :
le dossier de consultation des entreprises est disponible par téléchargement gratuitement sur le profil acheteur de la commune de TERMINIERS sur https://www.amf28.org/terminiers