Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
Annonces MAPA
14 585
Annonces d’autres sources
403 160
Annonces du JOUE
117 719
Annonces du BOAMP
213 902
Conseil régional de Bretagne
Morbihan
> 90 000 €
Procédure ouverte - Travaux de construction, BTP
Publié :21/07/2026 (Il y a 1 jours et 9 heures)
Date limite de réponses : 09/09/2026 à 2h00 (Dans 1 mois)
Tous les documents
Accès aux documents restreint
Vous devez disposer d'un abonnement "Standard" ou "Pro" pour accéder aux documents de cet appel d'offre.Conseil Régional de Bretagne
Lycée Bertrand Duguesclin à Brech - Restructuration extension (Internat, gymnase et logements de fonction) - OP20KHRE - Relance du lot n° 06 suite liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire
PROCÉDURE ADAPTÉE - Marché de travaux
1. Maître d’ouvrage :Conseil Régional de Bretagne, Direction de l’Immobilier, 283, avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire : SemBreizh, 13, rue du Clos Courtel, 35510 Cesson-Sévigné.
Représentée par son agence du Morbihan, 39, rue de la Villeneuve, Centre de la Découverte, 56103 Lorient.
3. Mode de passation choisi : procédure adaptée ouverte (articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique).
4. Objet des marchés :
Lieu d'exécution : Lycée Bertrand Duguesclin à Brech (56).
Nature des travaux : restructuration extension (internat, gymnase et logements de fonction).
Répartition des travaux :
Les prestations concerne le lot n° 06 : métallerie.
Ce lot sera exécuté en concomitance avec les autres lots en cours d’exécution.
Délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : 20 septembre 2026 pour une durée de 6 mois y compris période de préparation.
Variante : aucune variante n'est autorisée.
Clause environnementale : oui.
Critères environnementaux : oui.
Egalité femme-homme : l’attributaires devra compléter le questionnaire correspondant.
5. Justificatifs à produire :
- les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC 1 ou forme libre),
- les renseignements sur l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre).
6. Retrait du dossier de consultation :
Le dossier est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics :
www.megalis.bretagne.bzh
7. Visite sur site :
Une visite sur site est recommandée.
Les conditions de visites sont les suivantes : les visites sont possibles tous les lundis matins (sauf du 1er au 30 août).
Les candidats devront s’inscrire pour la visite en contactant Constance Olives, responsable d’opérations SemBreizh au constance.olives@sembreizh.fr
8. Critères de jugement des offres :
Les critères d'attribution sont les suivants :
- valeur technique de l’offre pour 30 %,
- prix pour 50 %,
- critère environnemental 20 %.
9. Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront par voie dématérialisée sur le site :
www.megalis.bretagne.bzh avant le mercredi 9 septembre 2026 à 16 h 00.
Délai de validité des offres : 180 jours;
L'attributaire signera obligatoirement l'acte d'engagement de façon électronique;
10. Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations publiques.
Exécution financière du marché : conformément aux articles R.2191-1 à R.2191-63 du Code de la commande publique.
11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d’une garantie à première demande.
12. Renseignements :
Les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh
13. Voies de recours :
Instance chargée des recours auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr - http://rennes.tribunaladministratif.fr
14. Date d'envoi à la publication : 16 juillet 2026.
Lycée Bertrand Duguesclin à Brech - Restructuration extension (Internat, gymnase et logements de fonction) - OP20KHRE - Relance du lot n° 06 suite liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire
PROCÉDURE ADAPTÉE - Marché de travaux
1. Maître d’ouvrage :Conseil Régional de Bretagne, Direction de l’Immobilier, 283, avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire : SemBreizh, 13, rue du Clos Courtel, 35510 Cesson-Sévigné.
Représentée par son agence du Morbihan, 39, rue de la Villeneuve, Centre de la Découverte, 56103 Lorient.
3. Mode de passation choisi : procédure adaptée ouverte (articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique).
4. Objet des marchés :
Lieu d'exécution : Lycée Bertrand Duguesclin à Brech (56).
Nature des travaux : restructuration extension (internat, gymnase et logements de fonction).
Répartition des travaux :
Les prestations concerne le lot n° 06 : métallerie.
Ce lot sera exécuté en concomitance avec les autres lots en cours d’exécution.
Délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : 20 septembre 2026 pour une durée de 6 mois y compris période de préparation.
Variante : aucune variante n'est autorisée.
Clause environnementale : oui.
Critères environnementaux : oui.
Egalité femme-homme : l’attributaires devra compléter le questionnaire correspondant.
5. Justificatifs à produire :
- les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC 1 ou forme libre),
- les renseignements sur l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre).
6. Retrait du dossier de consultation :
Le dossier est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics :
www.megalis.bretagne.bzh
7. Visite sur site :
Une visite sur site est recommandée.
Les conditions de visites sont les suivantes : les visites sont possibles tous les lundis matins (sauf du 1er au 30 août).
Les candidats devront s’inscrire pour la visite en contactant Constance Olives, responsable d’opérations SemBreizh au constance.olives@sembreizh.fr
8. Critères de jugement des offres :
Les critères d'attribution sont les suivants :
- valeur technique de l’offre pour 30 %,
- prix pour 50 %,
- critère environnemental 20 %.
9. Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront par voie dématérialisée sur le site :
www.megalis.bretagne.bzh avant le mercredi 9 septembre 2026 à 16 h 00.
Délai de validité des offres : 180 jours;
L'attributaire signera obligatoirement l'acte d'engagement de façon électronique;
10. Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations publiques.
Exécution financière du marché : conformément aux articles R.2191-1 à R.2191-63 du Code de la commande publique.
11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d’une garantie à première demande.
12. Renseignements :
Les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh
13. Voies de recours :
Instance chargée des recours auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr - http://rennes.tribunaladministratif.fr
14. Date d'envoi à la publication : 16 juillet 2026.